44-ФЗТоварОхрана и пожарная безопасностьПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10279822 |
|---|---|
| Заказчик | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД "ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК" Г. ТАРКО-САЛЕ ПУРОВСКОГО РАЙОНА |
| Начальная цена | 114 000,00 ₽ |
| Регион | — |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 24.08.2026 |
| Приём заявок до | 25.08.2026 (завершён) |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Поставка и установка уличных камер видеонаблюдения | 10.0 шт | 6 500,00 ₽ | Видеокамеры |
| Поставка и установка переговорного устройства клиент кассир | 1.0 шт | 49 000,00 ₽ | Аппаратура коммуникационная передающая с приемными устройствами прочая, не включенная в другие группировки |
{'data': [{'title': 'Условия поставки оборудования видеонаблюдения', 'summary': 'Согласно контракту № 18/2026, заключенному в электронном виде, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Золотой ключик" г.Тарко-Сале обязуется принять и оплатить поставку и установку уличных камер видеонаблюдения и переговорного устройства кассир-клиент от поставщика, что соответствует идентификационному коду закупки N 263891101563089110100100110000000244.'}, {'title': 'Условия поставки товара и ценообразование', 'summary': 'Согласно контракту, поставщик обязуется предоставить товар с указанием его наименования, количества и характеристик по спецификации, являющейся частью контракта.\n Цена контракта, включая НДС и прочие расходы, фиксирована и подлежит корректировке в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах.'}, {'title': 'Условия оплаты и расчетов по контракту', 'summary': 'Согласно документу, предусмотрена процедура закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд, с возможностью снижения цены контракта без изменения количества и качества товаров.\n Оплата производится по факту оказания услуг, а расчеты между сторонами должны быть осуществлены в течение 7 рабочих дней.\n Оплата осуществляется безналичным расчетом с обязательным уведомлением о смене расчетного счета поставщика.'}, {'title': 'Условия поставки и приемки товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, поставщик обязуется самостоятельно доставить и установить товар в указанное место в течение 30 календарных дней с момента заключения контракта, предварительно уведомив получателя о времени доставки.\n Поставка и установка товара осуществляются за счет средств поставщика, с соблюдением технических условий и предоставлением необходимых документов, подтверждающих качество товара.'}, {'title': 'Порядок приемки и проверки Товара', 'summary': 'Поставщик обязан передать Заказчику акты сдачи-приемки и установки Товара в день доставки, а Заказчик в течение 10 календарных дней должен проверить Товар на соответствие условиям Контракта, включая визуальный осмотр и проверку сопроводительных документов, а также выполнить процедуру приемки для товаров, подлежащих обязательной сертификации и маркировке.'}, {'title': 'Условия приемки и возврата товара', 'summary': 'Согласно условиям контракта, Заказчик обязан подписать акт сдачи-приемки Товара в течение 10 рабочих дней при'}, {'title': 'Условия возврата и замены товара', 'summary': 'Поставщик обязан доукомплектовать или заменить товар в течение трех календарных дней после получения отказа от Заказчика, а риски утраты или повреждения товара до принятия Заказчиком несет Поставщик.\n Корреспонденция между сторонами должна быть направлена в письменной форме с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи или через программу «Контур.Диадок».\n Акт сдачи-приемки и установки товара подтверждает его передачу, а Заказчик имеет право на проведение экспертизы результатов в соответствии с контрактом в течение десяти рабочих дней.'}, {'title': 'Условия поставки и приемки товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, поставка и установка товара считаются выполненными с момента подписания акта сдачи-приемки, а в случае выявления несоответствий товара, Заказчик вправе отказаться от приемки и потребовать устранения недостатков за счет Поставщика.\n Право собственности на товар переходит к Заказчику после приемки, а риски случайной гибели или порчи — с момента этой приемки.'}, {'title': 'Обязанности и права Поставщика по Контракту', 'summary': 'Поставщик обязан обеспечить поставку и установку Товара в соответствии с Контрактом, гарантировать его качество и безопасность, а также устранять выявленные недостатки.\n Поставщик имеет право требовать от Заказчика своевременной приемки Товара и соблюдения условий Контракта.'}, {'title': 'Обязанности сторон по приемке и качеству товара', 'summary': 'Согласно Контракту, Поставщик обязуется поставлять Товар с улучшенными характеристиками по согласованию с Заказчиком и может требовать возмещения убытков и неустоек.\n Заказчик должен своевременно принимать Товар, уведомлять о представителях для приемки и проводить экспертизу поставленного Товара, а также может требовать уплаты неустоек и уведомлять о представителях в установленные сроки.'}, {'title': 'Права Заказчика по Контракту', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, своевременного устранения недостатков, проверки качества выполнения условий Контракта, возмещения убытков, изменения количества Товара в пределах установленных законом норм, отказа от приемки несоответствующего Товара и одностороннего отказа от исполнения Контракта в соответствии с законодательством.\n Поставщик обязуется гарантировать соответствие Товара требованиям Контракта, его безопасность и соответствие российским стандартам и техническим регламентам.'}, {'title': 'Упаковка и маркировка товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, товар должен соответствовать санитарным нормам и быть упакован в соответствии с действующими стандартами, обеспечивая его сохранность при транспортировке и хранении.\n За неисполнение обязательств стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ, а заказчик вправе расторгнуть договор в случае его неисполнения поставщиком.'}, {'title': 'Условия начисления пени и штрафа за нарушение контракта', 'summary': 'По условиям контракта, Поставщик обязан выплачивать пени за просрочку исполнения обязательств и штраф за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, размеры которых определены в соответствии с законодательством и условиями контракта.'}, {'title': 'Условия неустойки за нарушение контракта', 'summary': 'Контракт предусматривает штрафные санкции за неисполнение обязательств сторонами: за просрочку исполнения обязательств Заказчиком взимается пеня, а за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств сторонами предусмотрены штрафы, размер которых не может превышать цену контракта.'}, {'title': 'Условия расторжения и ответственность за просрочку', 'summary': 'В случае просрочки исполнения Контракта со стороны Поставщика, Заказчик имеет право на расторжение Контракта, возврат аванса и взыскание штрафных санкций, а также обращение в суд.\n При одностороннем отказе от Контракта, сторона может требовать возмещения фактического ущерба.\n Стороны освобождаются от уплаты неустойки при наличии оснований, таких как непреодолимая сила или вина другой стороны.\n Заказчик может удерживать неустойку за неисполнение Контракта или требовать выплаты по банковской гарантии.'}, {'title': 'Гарантии по исключительным правам и ответственность за их нарушение', 'summary': 'Поставщик берет на себя обязательство по компенсации убытков Заказчика в случае нарушения прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности при использовании Товара.\n Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы и имеют право на расторжение контракта при таких обстоятельствах.'}, {'title': 'Урегулирование споров и претензий', 'summary': 'Согласно условиям контракта, стороны обязаны предпринимать меры по досудебному урегулированию споров, а в случае их неудачи — передавать споры на рассмотрение в Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа.\n Претензии должны содержать определенные требования и быть направлены в установленный срок, с указанием всех необходимых данных и обстоятельств.'}, {'title': 'Условия и порядок расторжения договора', 'summary': 'Сторона, предъявившая претензию, имеет право обратиться в Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа в случае отклонения претензии'}, {'title': 'Условия изменения и дополнения контракта', 'summary': 'Контракт регулируется ГК РФ и ст. 95 Закона № 44-ФЗ, предусматривая процедуры расторжения и внесения изменений, а также условия включения поставщика в реестр недобросовестных.'}, {'title': 'Отказ от заключения контракта и прочие положения', 'summary': 'Участник закупки может отказаться от заключения контракта, формируя протокол разногласий.\n Стороны руководствуются законодательством РФ в неоговоренных аспектах контракта.\n Изменение реквизитов или реорганизация стороны требует уведомления другой стороны в течение трех календарных дней.\n Перемена поставщика допускается только в случае его правопреемства, а перемены заказчика влекут переход прав и обязанностей к новому заказчику.\n Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность сведений, связанных с контрактом.'}, {'title': 'Условия исполнения и антикоррупционные меры', 'summary': 'Контракт заключен в электронной форме с использованием усиленных электронных подписей сторон и считается исполненным после выполнения взаимных обязательств и окончательных расчетов.\n Стороны обязуются не допускать коррупционных действий и нарушений законодательства при исполнении контракта, а также обязаны уведомлять друг друга о подозрениях в нарушениях.'}, {'title': 'Условия подтверждения нарушений и расторжения контракта', 'summary': 'Согласно условиям контракта, сторона обязана в течение десяти рабочих дней подтвердить'}, {'title': 'Условия установки и демонтажа оборудования', 'summary': 'Согласно спецификации, подрядчик обязан выполнить демонтаж и замену 10 камер видеонаблюдения и переговорного устройства клиент кассир на объектах в г.\n Тарко-Сале, а также проверить работоспособность установленных устройств.'}, {'title': 'Условия и сроки монтажа видеонаблюдения', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: Заказчик поручает подрядчику выполнение демонтажных, монтажных и пусконаладочных работ по установке системы видеонаблюдения в детском саду города Тарко-Сале, с соблюдением требований к качеству и безопасности, в течение 30 календарных дней со дня заключения контракта.'}, {'title': 'Требования к качеству и сертификации товара', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, заказчик устанавливает требования к функциональным, качественным и эксплуатационным характеристикам закупаемых товаров и услуг, а также к качеству и сертификации товаров, гарантийному сроку и обслуживанию.'}, {'title': 'Требования к безопасности и упаковке товара', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, поставляемый товар должен соответствовать требованиям безопасности, упаковки и стандартов, а также включать сопроводительные документы при поставке.'}, {'title': 'Акт о приемке товаров и услуг', 'summary': 'Согласно акту от _ года, Заказчик подтверждает получение Товара от Поставщика на сумму _ рублей с учетом НДС, с приложением подтверждающих документов на _ листах, и уведомляет о возможности предъявления претензий в установленный срок.'}], 'fileName': 'Проект контракта на поставку и установку уличных камер видеонаблюдения и переговорного устройства.docx'}
Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.
Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →