223-ФЗУслугаПрочееПермский крайПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10279488 |
|---|---|
| Заказчик | ПЕРМСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКОЕ КОММУНАЛЬНОЕ И ТЕПЛОВОЕ ХОЗЯЙСТВО" |
| Начальная цена | 66 080,00 ₽ |
| Регион | Пермский край |
| Закон | 223-ФЗ |
| Опубликовано | 24.08.2026 |
| Приём заявок до | 25.08.2026 (завершён) |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Проведение экспертизы промышленной безопасности (ЭПБ) на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: газорегуляторная установка (ГРУ), расположенном по адресу: город Пермь, ул. Гашкова, 35Б | 1.0 усл. ед | 66 080,00 ₽ | Услуги, предоставляемые прочими научными и техническими консультантами, не включенными в другие группировки |
{'data': [{'title': 'Краткая сводка', 'summary': 'ДОГОВОР № ___на проведение экспертизы промышленной безопасности (ЭПБ) на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: газорегуляторная установка (ГРУ)г.\xa0Пермь'}, {'title': 'Статья 1 Цена договора', 'summary': 'Цена Договора: уточнить сумму руб., НДС не облагается.\nВ цену включены все затраты Подрядчика, включая налоги и сборы.\nАванс не требуется, оплата производится в течение 7 рабочих дней после подписания акта о выполненных работах.\nУменьшение суммы оплаты на налоги и сборы производится в соответствии с законодательством РФ.'}, {'title': 'Статья 2 Права и обязанности сторон', 'summary': ' Права и обязанности Сторон'}, {'title': 'Статья 3 Качество выполняемых работ', 'summary': 'Допускается поставка товара с улучшенными характеристиками: нет\nСрок рассмотрения документов и осуществление приемки: информация'}, {'title': 'Статья 4 Порядок оказания и сдачи – приемки выполненных работ', 'summary': '- 5.1 Порядок выполнения работ включает предоставление документов Заказчиком в согласованные сроки, осмотр и диагностирование оборудования, представление экспертного заключения до 30.09.2026.\n- 5.2 Риски до приемки работ несет Подрядчик.\n- 5.3 Заказчик может потребовать устранения недостатков и возмещения расходов за счет Подрядчика.\n- 5.4 Заказчик обязан принять работы в течение 10 рабочих дней или отказаться с перечнем доработок. При\n- 5.5 При отказе Заказчика в течение 10 рабочих дней составляется акт с перечнем доработок и сроками их выполнения за счет Подрядчика.\n- 5.6 Дата приемки работ - дата подписания акта Заказчиком.'}, {'title': 'Статья 5 Ответственность сторон', 'summary': '- За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Подрядчиком предусмотрен штраф в размере 10% от цены Договора.\n- При просрочке исполнения обязательств Подрядчиком (включая гарантийные обязательства) Заказчик может потребовать уплаты неустойки в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки.\n- В случае просрочки оплаты выполненных работ Заказчиком, Подрядчик вправе требовать уплаты неустойки в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.\n- Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если неисполнение обязательств произошло по причинам непреодолимой силы или вины другой стороны.\n- Подрядчик несет ответственность за каждый факт ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору.'}, {'title': 'Статья 6 Обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Освобождение от ответственности за нарушение договора: да\nСроки и причины возникновения обстоятельств непреодолимой силы: события чрезвычайного характера, не предвиденные и непредотвратимые разумными мерами\nПримеры обстоятельств непреодолимой силы: землетрясение, наводнение, пожар, ураган, восстание, гражданские беспорядки, забастовка, акты государственных органов, военные действия\nОбязанности сторон при обстоятельствах непреодолимой силы: незамедлительное письменное уведомление о возникновении обстоятельств и их причинах, предпринятие всех возможных мер для выполнения обязательств по договору'}, {'title': 'Статья 7 Изменение и расторжение договора', 'summary': 'Возможность изменения договора: да\n- Изменение производится по соглашению сторон и оформляется в письменном виде.\nВозможность расторжения контракта по основаниям: да\n- Перечисление оснований: соглашение сторон, в судебном порядке, одностороннее расторжение.\nВозможность расторжения со стороны заказчика: да/нет - да\nВозможность расторжения со стороны поставщика: да/нет - да'}, {'title': 'Статья 8 Прочие условия', 'summary': 'Обеспечение исполнения контракта: нет\nРазмер обеспечения: не применимо\n\n- Статья 9 описывает прочие условия договора.\n- 9.1 Указывает на дату начала действия договора с момента подписания и окончание до 31 октября 2026 года. Окончание не прекращает обязательства по оплате и другим обязательствам.\n- 9.2 Определяет количество экземпляров договора и их хранение у сторон.\n- 9.3 Уточняет, что прекращение договора не освобождает от обязательств, возникших до этого момента.\n- 9.4 Требует от сторон незамедлительно информировать друг друга об изменениях в юридических и фактических адресах и других существенных обстоятельствах.\n- 9.5 Регулирует порядок обмена сообщениями между сторонами, включая почту, курьерскую службу и электронную почту.\n- 9.5.1 Уточняет способы направления сообщений.\n- 9.5.2 Определяет моменты, когда сообщения считаются полученными.\n- 9.5.3 Признает юридическую силу электронных документов и документов, направленных через системы электронного документооборота.\n- 9.5.4 Устанавливает сроки для уведомления об изменениях адресов и последствия их неполучения.\n- 9.5.5 Обязывает стороны решать споры в претензионном порядке в течение 30 календарных дней.\n- 9.6 Определяет Арбитражный суд Пермского края как место передачи споров, если они не урегулированы в претензионном порядке.\n- 9.7 Перечисляет приложения к договору.\n- 9.7.1 Указывает на Приложение № 1 – Техническое задание.\n- 9.8 Указывает на руководство действующим законодательством РФ в вопросах, не урегулированных условиями договора.'}, {'title': 'Статья 9 Требования к достоверности заключения и ответственность подрядчика', 'summary': 'Подрядчик обязуется предоставить Заказчику заключение, соответствующее условиям договора, законодательству РФ, методикам и стандартам, и гарантирует его объективность, полноту и достоверность. Заключение считается недостоверным, если оно содержит неверные сведения, не подтвержденные исследованиями, нарушает требования к форме, содержанию или погрешностям, и признано таковым в судебном порядке или экспертизой.\nВ случае обнаружения недостоверности, Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки и уплатить договорную неустойку в размере 1% от стоимости работ. Заказчик может отказаться от договора и потребовать возврата средств и компенсации убытков, если недостоверность делает достижение целей договора невозможным.\nПодрядчик освобождается от ответственности, если докажет, что недостоверность возникла из-за недостоверных данных от Заказчика, вмешательства третьих лиц или обстоятельств непреодолимой силы. Заказчик должен направить претензию с документами, подтверждающими недостоверность и размер убытков, на что Подрядчик должен ответить в течение 7 рабочих дней.'}, {'title': 'Статья 10 Обязанности сторон по устранению замечаний надзорных органов', 'summary': ' Обязанности Сторон по устранению замечаний надзорных органов'}, {'title': 'Статья 11 Порядок передачи заключения экспертизы промышленной безопасности', 'summary': '- Регистрация Заключения в государственном реестре должна быть проведена в течение 2 рабочих дней с даты подписания, после чего Подрядчик уведомляет Заказчика о присвоении регистрационного номера.\n- Электронная копия Заключения в формате PDF с КЭП руководителя Подрядчика передается Заказчику в течение 2 рабочих дней после регистрации в ФГИС ЕРПО.\n- По запросу Заказчика Подрядчик предоставляет 2 заверенных экземпляра Заключения на бумажном носителе в течение 3 рабочих дней с момента получения запроса.\n- Заключение считается переданным с даты уведомления о регистрации и предоставления доступа к электронной копии.\n- Вместе с Заключением передаются копии аттестатов экспертов, подтверждение их включения в реестр, акт осмотра объекта и протоколы испытаний.\n- Заключение должно содержать выводы о соответствии объекта требованиям законодательства, описание несоответствий и рекомендации по их устранению.'}, {'title': 'Статья 12 Реквизиты и подписи сторон', 'summary': 'Неотъемлемой частью договора являются приложения №1 и №2.\nСтатья описывает техническое задание на проведение экспертизы промышленной безопасности (ЭПБ) для газорегуляторной установки (ГРУ), используемой на опасном производственном объекте. Экспертиза необходима для определения соответствия объекта предъявляемым требованиям безопасности и оценки возможности безопасной эксплуатации ГРУ. Основания для проведения ЭПБ включают федеральные законы и нормы, а также технический регламент и приказы Минэнерго РФ.\nРаботы должны быть выполнены в срок с даты подписания договора до 30 сентября 2026 года. Объектом экспертизы является ГРУ, расположенная в Перми, с датой ввода в эксплуатацию 1985 года. Технические характеристики ГРУ включают пределы регулирования давления, диаметры газопровода и расположение задвижек.\nПодрядчик должен иметь лицензию на проведение ЭПБ и соответствовать определенным требованиям, включая наличие аттестации, стаж работы и знание нормативных актов. Организация подрядчика должна быть оснащена необходимым оборудованием и лабораторией. Результаты работ фиксируются в актах обследования, а заключения экспертизы содержат оценку состояния ГРУ и рекомендации по ремонту.'}], 'fileName': 'Договор.doc'}
Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →
Ещё: Все закупки заказчика, Прочее, Прочее — Пермский край, Все закупки: Пермский край