tendik.ru — тендеры с расчётом маржи

Ремонт муниципального жилья в п.Керчевский

44-ФЗРаботаСтроительство и ремонтПермский крайПортал поставщиков

Реестровый номер	10271967
Заказчик	МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЧЕРДЫНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ"
Начальная цена	355 569,93 ₽
Регион	Пермский край
Закон	44-ФЗ
Опубликовано	13.08.2026
Приём заявок до	13.08.2026 (завершён)
Площадка	Портал поставщиков

Что закупают

Позиция	Количество	Цена за единицу	ОКПД2
Ремонт муниципального жилья в п.Керчевский	1.0 шт	355 569,93 ₽	Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие, не включенные в другие группировки

Описание

{'data': [{'title': 'Краткая сводка', 'summary': 'МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №г.Чердынь'}, {'title': 'Статья 1 Предмет контракта', 'summary': 'Предмет контракта: Ремонт муниципального жилья в п.Керчевский.\n- Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту муниципального жилья в п.Керчевский.\n- Заказчик обязуется принять и оплатить работы согласно условиям контракта.\n- Объем работ определен Локальной сметой (Приложение № 1), являющейся частью контракта.\n- Срок выполнения работ составляет 60 календарных дней с даты заключения контракта.\n- Источник финансирования - бюджет Чердынского муниципального округа.'}, {'title': 'Статья 2 Цена контракта, порядок и сроки оплаты', 'summary': 'Цена контракта: ... руб. без НДС.\nНДС включен в стоимость: нет.\nСтавка НДС: ... %.\nЦена единицы товара/работ/услуг и максимальное значение цены\nСпособ оплаты: безналичный расчет.\n\nУвеличение/уменьшение цены контракта: не более чем на ... %.\nАвансовый платеж: не предусмотрен.\nРазмер авансового платежа от цены контракта и сроки оплаты не применимы.\nСрок оплаты 1 этапа и последующих этапов: 10 рабочих дней с даты подписания документа о приемке.\nСрок оплаты товара/работ/услуг: 10 рабочих дней с даты подписания приемки.'}, {'title': 'Статья 3 Порядок и сроки приемки', 'summary': ' Порядок и сроки приемки'}, {'title': 'Статья 4 Права и обязанностисторон', 'summary': 'Допускается поставка товара с улучшенными характеристиками: нет'}, {'title': 'Статья 5 Гарантийные обязательства', 'summary': 'Срок ответа на гарантийные обязательства составляет 12 месяцев с даты подписания акта о приемке работ.\nУстранение недостатков производится подрядчиком за свой счет и в согласованные сроки.\nГарантийный срок продлевается на время устранения недостатков.\nФиксация недостатков и сроков их устранения осуществляется двусторонним актом, при\nПодрядчик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта о недостатках.\nВ случае отказа подрядчика от составления акта, заказчик составляет односторонний акт с привлечением экспертов, расходы по которым взимаются с подрядчика при установлении его вины.'}, {'title': 'Статья 6 Ответственность сторон', 'summary': '- Заказчик и Подрядчик несут ответственность согласно законодательству РФ за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту.\n\n- За просрочку исполнения обязательств Заказчиком Подрядчик вправе требовать уплаты неустойки.\n- Пеня начисляется за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после истечения срока исполнения обязательства.\n- Размер пени составляет одну трехсотую ключевой ставки ЦБ РФ от не уплаченной суммы.\n\n- За неисполнение обязательств, кроме просрочки, штраф составляет 1000 рублей, если цена контракта до 3 млн. рублей.\n\n- За просрочку исполнения обязательств Подрядчиком Заказчик требует неустойку.\n- Пеня начисляется за каждый день просрочки, исходя из одной трехсотой ключевой ставки ЦБ РФ от цены контракта, уменьшенной на сумму выполненных работ.\n- Штраф за неисполнение обязательств Подрядчиком варьируется от 1000 до 5000 рублей, но не более 1% цены контракта.\n\n- Общая сумма штрафов не может превышать цену контракта для обеих сторон.\n\n- Сторона освобождается от уплаты неустойки, если неисполнение обязательств произошло по непреодолимой причине или вине другой стороны.\n\n- Уплата неустойки не освобождает от исполнения обязательств по Контракту.'}, {'title': 'Статья 7 Порядок изменения и расторжения контракта', 'summary': 'Изменение условий контракта допускается по соглашению сторон и оформляется дополнительными соглашениями, которые становятся частью контракта с момента подписания.\nКонтракт может быть расторгнут по соглашению сторон, решению суда или в случае одностороннего отказа одной из сторон в соответствии с законодательством.\nЗаказчик может отказаться от контракта, если подрядчик не начал работы вовремя, не может выполнить работы в срок, выполнил некачественные работы или не исправил недостатки в установленный срок, либо если результаты работ содержат существенные недостатки, которые не были устранены в разумный срок или являются неустранимыми.\nПодрядчик может отказаться от контракта в случае существенного нарушения обязанностей заказчиком, предусмотренных контрактом, по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения обязательств.'}, {'title': 'Статья 8 Порядок урегулирования споров', 'summary': 'Возможность урегулирования споров: да\nСпособы урегулирования споров: переговоры, дополнительные соглашения, арбитражный суд Пермского края\nВозможность расторжения со стороны заказчика: ...\nВозможность расторжения со стороны поставщика: ...\nСрок ответа на претензию: в течение 14 рабочих дней'}, {'title': 'Статья 9 Срок действия контракта', 'summary': 'Обеспечение исполнения контракта: нет\nСрок действия контракта: с даты подписания до 31 декабря 2026 года; обязательства по оплате действуют до их исполнения.'}, {'title': 'Статья 10 Обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Возможность освобождения от ответственности: да\nСрок уведомления об обстоятельствах непреодолимой силы: 5 рабочих дней\nПродление сроков выполнения обязательств: да'}, {'title': 'Статья 11 Прочие условия', 'summary': ' Прочие условия'}, {'title': 'Статья 12 Адреса и реквизиты сторон', 'summary': 'Срок действия контракта: нет данных'}], 'fileName': 'проект Муниципальный контракт (4).docx'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →