ИЗДЕЛИЯ КАНЦЕЛЯРСКИЕ, БУМАГА И БУМАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

44-ФЗТоварМебель, техника, канцтоварыМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Договор на поставку бирок и пленок для школы № 1284', 'summary': 'Согласно договору, государственное бюджетное учреждение и поставщик обязуются поставку бирок на ключи и пленок на стекло согласно техническому заданию и спецификации, с соблюдением требований законодательства РФ и Москвы.'}, {'title': 'Обязанности Заказчика по приемке и оплате товара', 'summary': 'Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий условиям контракта, а Поставщик обязуется поставить новый товар с годом выпуска не ранее 2023 года и обеспечить его доставку с сопутствующими услугами.\n Цена контракта и порядок расчетов определяются в соответствии с указанными в тексте суммами и условиями.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта фиксирована и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.\n Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика на основании документа о приемке, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями.'}, {'title': 'Условия оплаты и поставки товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного документа о приемке, содержащего информацию о сумме платежа, неустойке, ее расчете и итоговой сумме к оплате.\n Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком.\n Обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета.\n Поставка товара должна быть осуществлена в течение трех календарных дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком.'}, {'title': 'Порядок приемки товаров и упаковки', 'summary': 'Поставщик обязан согласовать с Заказчиком время и место поставки товаров, соответствующих Техническому заданию, и может поставлять товары с улучшенными характеристиками по дополнительному соглашению, а также осуществлять погрузочно-разгрузочные работы за свой счет.'}, {'title': 'Стандарты упаковки и маркировки товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, упаковка товара должна соответствовать стандартам, обеспечивать сохранность при транспортировке и быть убрана силами Поставщика в течение одного дня после поставки.\n Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты качества в установленные сроки.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Заказчик обязан направить Поставщику документы о приемке товаров и услуг, а в случае обнаружения недостатков — информацию о них и сроках устранения, после чего может отклонить электронный документ о приемке до устранения недостатков.\n Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг с УКЭП', 'summary': 'Согласно пунктам 4.13 и 4.14, в автоматизированной информационной системе бюджетного учета города Москвы (УАИС «Бюджетный учет») документы подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) и направляются поставщику через АИС «Портал поставщиков».\n При обнаружении недостатков или дефектов поставщик обязан устранить их в установленные сроки, а при запросе разъяснений от заказчика — предоставить их в течение 10 рабочих дней.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и оплаты', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика представления документов, подтверждающих исполнение обязательств по Контракту, а также вправе запрашивать информацию о ходе исполнения обязательств и осуществлять контроль за поставкой товаров.'}, {'title': 'Обязанности сторон по контролю и приемке товаров', 'summary': 'Согласно пунктам 5.1.6 и 5.1.7, Поставщик обязан реагировать на выявленные контрольными органами недостатки поставляемых товаров, а также предоставлять разъяснения при несоответствии товаров условиям контракта.\n Заказчик обязан сообщать о недостатках в течение двух рабочих дней и своевременно принимать и оплачивать товары.\n Поставщик вправе требовать подписания электронного документа о приемке товаров при предоставлении необходимых документов.'}, {'title': 'Обязанности и права поставщика по контракту', 'summary': 'Согласно статьям 5.3 и 5.4 Контракта, Поставщик обязан обеспечить соответствие Товара требованиям качества и других характеристик, своевременно поставлять товары, привлекать субпоставщиков без изменения стоимости и количества товаров, а также предоставлять необходимые документы, подтверждающие происхождение товара.\n Заказчик вправе требовать соблюдения этих условий и запросить разъяснения по вопросам поставки.'}, {'title': 'Обязательства Поставщика и гарантии качества товара', 'summary': 'Поставщик обязуется предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по запросу Заказчика, сообщать об изменении своего фактического местонахождения и соблюдать законодательные и контрактные требования.\n Также Поставщик гарантирует качество товара и обязуется заменить товар при обнаружении недостатков в установленные сроки.'}, {'title': 'Условия гарантии и ответственности за товар', 'summary': 'Согласно условиям договора, гарантийный срок на комплектующее изделие равен гарантийному сроку на основное изделие и начинается одновременно с ним.\n При замене изделия гарантийный срок на новое изделие устанавливается аналогичный.\n Поставщик обязуется обеспечивать соответствие товара требованиям качества и безопасности, а также несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу в случае нарушения безопасности товара.\n Убытки, связанные с отзывом товара, подлежат возмещению Поставщиком, а за'}, {'title': 'Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение обязательств', 'summary': 'Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042, а размер штрафа определяется в процентах от цены контракта и рассчитывается за каждый факт нарушения обязательств, за исключением просрочки исполнения.\n Поставщик отвечает за недостатки товара без гарантийного срока, если они возникли до передачи товара Заказчику или по причинам, предшествующим передаче.'}, {'title': 'Условия начисления авансового платежа и штрафов', 'summary': 'В соответствии с условиями контракта, размер авансового платежа (АП) и штрафов за неисполнение обязательств зависит от цены контракта и составляет 10% или 5% для АП и фиксированные суммы для штрафов.\n Пеня за просрочку исполнения обязательств рассчитывается исходя из ключевой ставки Центрального банка РФ.'}, {'title': 'Условия ответственности и расторжения контракта', 'summary': 'Согласно условиям контракта, стороны обязаны уплачивать штрафы за неисполнение обязательств, при этом общая сумма штрафов не может превышать цену контракта; стороны освобождаются от неустойки при наличии обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны; расторжение контракта возможно по соглашению сторон, в судебном порядке или в случае одностороннего отказа одной из сторон при условии предварительного уведомления другой стороны за определенный срок.'}, {'title': 'Основания для одностороннего расторжения договора', 'summary': 'Согласно условиям контракта, заказчик имеет право на одностороннее расторжение в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа поставщика от передачи товара'}, {'title': 'Основания для одностороннего расторжения контракта', 'summary': 'Согласно пункту 8.1.2 документа, Поставщик имеет право на односторонний отказ от исполнения Контракта в случае неоднократных нарушений Заказчиком условий контракта, включая несвоевременную оплату, необоснованный отказ от приемки товаров, неправомерный отказ от оплаты'}, {'title': 'Условия расторжения и обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Стороны договора обязаны соблюдать процедуру расторжения контракта по соглашению сторон и в одностороннем порядке, а также освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы.'}, {'title': 'Обстоятельства непреодолимой силы и продление сроков', 'summary': 'В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, сторона, неспособная выполнить свои обязательства, обязана уведомить другую сторону в письменной форме в течение 5 дней, а срок исполнения обязательств продлевается на время действия таких обстоятельств.\n Споры между сторонами должны в первую очередь решаться путем переговоров и оформления дополнительных соглашений, а в случае неурегулирования — передаваться на рассмотрение Арбитражного суда города Москвы после претензионного порядка.'}, {'title': 'Условия рассмотрения претензий и разрешения споров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются отвечать на претензии в течение 15 календарных дней, неполучение ответа в установленный срок считается признанием требований.\n В претензии должны быть указаны реквизиты сторон и, при необходимости, денежная оценка требований с расчетом и приложением подтверждающих документов.\n Споры по контракту подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.\n Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 16.08.2026.'}, {'title': 'Регистрация и изменения контракта', 'summary': 'Согласно статье 11, контракт должен быть зарегистрирован Заказчиком в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а его изменение и дополнение возможны по соглашению Сторон с оформлением в электронном виде и регистрацией в Реестре.\n Статья 12 устанавливает порядок уведомлений Сторон и указывает на руководство действующим законодательством РФ в вопросах, не предусмотренных контрактом.'}, {'title': 'Регистрация исполнения контракта и приложения к нему', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, поставщик обязан зарегистрировать исполнение контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а также согласен на проверки соблюдения условий предоставления субсидии.\n Контракт включает приложения с техническим заданием и спецификацией, а также предусматривает электронное взаимодействие сторон с использованием УКЭП и специализированных информационных систем.'}, {'title': 'Условия использования АИС "Портал поставщиков"', 'summary': 'Поставщик обязан создать СТЕ для описания товаров и обеспечить работу в АИС «Портал поставщиков», включая назначение уполномоченных лиц и получение электронной подписи.\n Электронные документы признаются равнозначными бумажным.'}, {'title': 'Заголовок: Адреса и реквизиты сторон договора', 'summary': 'Статья 14 описывает юридический и фактический адрес, контактные данные и реквизиты Заказчика и места для заполнения аналогичной информации Поставщиком.'}, {'title': 'Условия поставки и описание товаров', 'summary': 'Краткая суммаризация текста'}, {'title': 'Спецификация товаров и их характеристики', 'summary': 'Спецификация товаров включает бирки для ключей различных размеров и цветов, производителя BRAUBERG и STAFF, упакованные в коробки, с указанием количества в упаковке, цен и сумм с учетом НДС.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Поставка компьютеров персональных настольных (моноблоков) для нужд ФГБУ «Национальный институт качества» Росздравнадзора
  6 369 433,35 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва
• Поставка офисной мебели (ЭА № 10-223)
  3 073 246,40 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• Поставка мониторов, подключаемых к компьютеру для нужд ФГБУ «Национальный институт качества» Росздравнадзора
  1 141 166,53 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• Поставка картриджей для лазерного МФУ
  — заявки до 14.09.2026, Москва
• Наушники + геометка
  — заявки до 10.09.2026, Москва
• Электронный аукцион на поставку расходных материалов для РХМД
  19 892 483,90 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• Поставка бумаги
  600 000,00 ₽ заявки до 14.09.2026, Москва
• право заключения договора на консультационные услуги по анализу и совершенствованию процессов управления дебиторской задолженности
  9 094 364,77 ₽ заявки до 17.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Мебель, техника, канцтовары, Мебель, техника, канцтовары — Москва, Все закупки: Москва