Поставка запасных частей для снегохода

44-ФЗТоварПромышленное оборудованиеПермский крайПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Заголовок: Государственный контракт на поставку запасных частей для снегохода', 'summary': 'Согласно государственному контракту № _ от августа 2026 года, Государственное казенное учреждение Пермского края «Пермская краевая служба спасения» и Поставщик обязуются к поставке и принятию запасных частей для снегохода соответственно, с указанием цены контракта и источника финансирования из бюджета Пермского края.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования в договоре', 'summary': 'Согласно условиям контракта, цена за товары или услуги включает все расходы поставщика и дополнительные издержки, аванс не предусмотрен, и платежи производятся после списания средств со счета заказчика.'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, заказчик обязуется принять товар в соответствии с количеством, качеством и комплектностью, а также произвести оплату в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приемке. Заказчик должен уведомить поставщика о несоответствии товара в течение 10 календарных дней со дня получения. Поставщик обязан поставить товар в указанном количестве и соответствии с государственными стандартами.'}, {'title': 'Требования к упаковке и маркировке товара', 'summary': 'Поставщик обязан обеспечить безопасность товара для пользователей, предоставить новый товар без обременений, упаковку, обеспечивающую сохранность при хранении и транспортировке, а также комплектные принадлежности и документы, соответствующие законодательству РФ.'}, {'title': 'Условия доставки и приемки товара', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора регулируют условия доставки и приемки товара, ответственность за его качество и дефекты, а также права Заказчика на контроль исполнения контракта и привлечение независимых экспертов.'}, {'title': 'Права и обязанности сторон при ненадлежащем качестве товара', 'summary': 'Согласно условиям контракта, заказчик имеет право на замену товара ненадлежащего качества или расторжение контракта, а поставщик может потребовать оплаты товара или отказаться от исполнения контракта в случае отказа заказчика от принятия и оплаты товара. Товар должен соответствовать требованиям законодательства РФ и сопровождаться необходимыми документами, подтверждающими его качество и комплектность.'}, {'title': 'Условия поставки и передачи собственности на товар', 'summary': 'Поставщик обязуется поставить товар в упаковке, соответствующей стандартам и нормам, с возможностью поставки улучшенного товара по согласованию с Заказчиком. Товар должен быть доставлен в течение 20 рабочих дней с момента заключения контракта, с соблюдением условий поставки и передачи собственности на товар при подписании акта приемки-передачи.'}, {'title': 'Условия приемки и передачи товара', 'summary': 'Согласно условиям контракта, поставщик обязуется гарантировать соответствие товара законодательным требованиям и условиям контракта, а также передать всю необходимую документацию при приемке-передаче товара. Риск случайной гибели или повреждения товара переходит к заказчику с момента его передачи.'}, {'title': 'Порядок приемки и проверки качества товара', 'summary': 'Заказчик имеет право на проверку качества и количества товара, включая выборочную проверку и экспертизу, а также может создавать приемочную комиссию для приемки товаров. В случае обнаружения некачественного товара или некомплекта, Заказчик может отказаться от приемки всей партии и потребовать замены.'}, {'title': 'Условия приемки и ответственности сторон', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик обязан уведомить Поставщика о необходимости вывоза не принятого товара в течение 3 рабочих дней, а также имеет право взыскать убытки за хранение товара, если Поставщик не вывезет его в течение 5 рабочих дней. Приемка товара оформляется Актом, а выявленные недостатки должны быть устранены Поставщиком в установленные сроки. Товар считается принятым после подписания Акта, и Заказчик может принять товар с несоответствиями, если они не препятствуют приемке и будут устранены.'}, {'title': 'Условия ответственности Исполнителя за ненадлежащее исполнение', 'summary': 'Итоговая суммаризация: В случае ненадлежащего исполнения обязательств Исполнителем предусмотрен штраф в размере 10% от цены контракта, если она не превышает 3 млн. рублей, или 5% при цене от 3 до 50 млн. рублей, за исключением случаев просрочки исполнения.'}, {'title': 'Условия начисления штрафа и пени', 'summary': 'В тексте описывается порядок расчета штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, включая фиксированные суммы и проценты от цены контракта в зависимости от его стоимости.'}, {'title': 'Условия ответственности за нарушение контракта', 'summary': 'Исполнитель и Заказчик обязаны уплачивать неустойки за нарушение условий контракта, при этом размер пени и штрафов определяется в соответствии с действующей ставкой рефинансирования Центрального банка РФ и не может превышать цену контракта.'}, {'title': 'Условия начисления неустойки и штрафов', 'summary': 'В соответствии с условиями контракта, размер штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств Исполнителем варьируется в зависимости от цены контракта и не может превышать её. Заказчик вправе удержать неустойку из суммы контракта или обеспечения, а также освобождается от уплаты штрафа в случае форс-мажора или вины другой стороны. Заказчик не отвечает за нарушение сроков оплаты при непредоставлении или ненадлежащем предоставлении услуг.'}, {'title': 'Срок действия и порядок расторжения контракта', 'summary': 'Согласно условиям контракта, он вступает в силу с момента подписания и действует до 30 декабря 2026 года, с возможностью досрочного расторжения по соглашению сторон, решению суда или в случае одностороннего отказа по предусмотренным основаниям. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных контрактом, таких как снижение цены или улучшение качества товара. Стороны освобождаются от уплаты неустойки за неисполнение обязательств в случае наступления форс-мажорных обстоятельств.'}, {'title': 'Условия при возникновении форс-мажора', 'summary': 'В случае наступления обстоятельств чрезвычайного характера, стороны обязаны незамедлительно уведомить друг друга и продлить сроки выполнения обязательств по контракту. При невозможности достижения согласия споры передаются в Арбитражный суд Пермского края после соблюдения досудебного порядка.'}, {'title': 'Сроки ответа на претензии и их удовлетворения', 'summary': 'Стороны договора обязались отвечать на претензии в установленные сроки, а также согласились, что изменения и дополнения к контракту действительны только в письменной форме и должны быть подписаны обеими сторонами или их уполномоченными представителями.'}, {'title': 'Условия поставки запасных частей для снегохода', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Государственное казенное учреждение Пермского края «Пермская краевая служба спасения» (ГККУ «ПКСС») заключило контракт с указанием технического задания на поставку запасных частей для снегохода, с определением места и времени поставки, а также срока и количества товара.'}, {'title': 'Требования к качеству и безопасности товара', 'summary': 'Товар должен быть новым, с неповрежденной упаковкой и тарой, иметь четкую маркировку и сопровождаться документами, подтверждающими его качество и безопасность в соответствии с российскими стандартами и законодательством.'}, {'title': 'Условия гарантии на товар от производителя', 'summary': 'Гарантийный срок на товар устанавливается не менее 12 месяцев и должен соответствовать требованиям производителя, подтверждаемым документально.'}], 'fileName': 'Проект ГК.doc'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Поставка катка гладильного
  264 000,00 ₽ заявки до 14.09.2026, Пермский край
• Поставка запасных частей и расходных материалов для автобусов
  1 000 000,00 ₽ заявки до 21.09.2026, Пермский край
• Поставка изделий медицинских (ростомер, весы, термометр, стетоскоп)
  477 497,35 ₽ заявки до 18.09.2026, Пермский край
• Агрегат насосный_центробежный_с эл._315кВт_1000об/мин
  — заявки до 24.09.2026, Пермский край
• Агрегаты насосные погружные по заявке на 2027 год
  — заявки до 24.09.2026, Пермский край
• Поставка термометра стеклянного ртутного максимального
  94 356,70 ₽ заявки до 18.09.2026, Пермский край
• Поставка компрессора промышленного
  140 701,00 ₽ заявки до 17.09.2026, Пермский край
• Поставка морозильного ларя
  44 795,00 ₽ заявки до 11.09.2026, Пермский край

Ещё: Все закупки заказчика, Промышленное оборудование, Промышленное оборудование — Пермский край, Все закупки: Пермский край