ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ПРИВЕДЕНИЮ ОБЪЕКТОВ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ В НОРМАТИВНОЕ СОСТОЯНИЕ (ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОТМОСТКИ ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г. ЧЕРНУШКА, УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 79 А)

44-ФЗРаботаСтроительство и ремонтПермский крайПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Выполнение работ по содержанию объектов ГО', 'summary': 'Согласно государственному контракту № _, ГКУ ПК «Гражданская защита» и подрядчик обязуются выполнить работы по текущему ремонту отмостки объекта гражданской обороны в г. Чернушка, Пермский край, с последующим принятием и оплатой результатов работ.'}, {'title': 'Условия выполнения работ и оплаты контракта', 'summary': 'Согласно Контракту, работы должны быть выполнены в Пермском крае, финансирование осуществляется из бюджета края, цена контракта составляет указанную сумму без НДС в связи с применением Подрядчиком УСН, оплата производится после выполнения работ без учета налогов и сборов, подлежащих уплате Заказчиком.'}, {'title': 'Условия оплаты и расчеты по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата выполненных работ производится на основании актов о выполненных работах и безналичным расчетом в течение 10 рабочих дней после их утверждения Заказчиком. Дополнительные работы оплачиваются только после согласования с Заказчиком.'}, {'title': 'Условия изменения цены и порядок приемки работ', 'summary': 'Согласно условиям контракта, цена и объем работ могут изменяться в пределах 10% без изменения качества работ и других условий. Приемка работ должна быть осуществлена в течение 20 рабочих дней с момента предоставления акта о приемке, после чего заказчик обязан подписать акты в течение 3 рабочих дней или направить мотивированный отказ с указанием недостатков и сроков их устранения.'}, {'title': 'Условия приемки работ и ответственные лица', 'summary': 'Согласно условиям Контракта, ответственными лицами за приемку и выполнение работ являются Туктамышев Сирень Фидусович от Заказчика и'}, {'title': 'Условия приемки скрытых работ и их экспертизы', 'summary': 'Подрядчик обязан открыть и восстановить скрытые работы по требованию Заказчика в случае'}, {'title': 'Порядок приемки выполненных работ и документов', 'summary': 'Стороны договорились о порядке приемки выполненных работ, включая необходимость объективного заключения экспертной организации и подписания актов формы № КС-2 и № КС-3, а также о правах Заказчика на контроль за объемом, качеством и сроками работ.'}, {'title': 'Обязанности и права сторон при приемке работ', 'summary': 'Согласно контракту, Заказчик и Подрядчик обязаны выполнять ряд взаимных обязательств, включая своевременное устранение недостатков, проведение экспертизы работ, принятие решений об одностороннем отказе от исполнения контракта и осуществление приемки и оплаты работ в соответствии с условиями контракта. Подрядчик обязан своевременно и качественно выполнить работы и представить результаты, а также предоставить необходимые документы в установленные сроки.'}, {'title': 'Обязанности сторон по предоставлению информации и документов', 'summary': 'Стороны обязуются своевременно предоставлять документы и информацию, устранять недостатки работ и сообщать о сложностях в исполнении контракта. За неисполнение обязательств предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством РФ, включая уплату неустоек за просрочку исполнения обязательств Заказчиком.'}, {'title': 'Условия начисления пени и штрафов за неисполнение обязательств', 'summary': 'Согласно условиям контракта, за неисполнение обязательств предусмотрены штрафы и пени, размер которых зависит от цены контракта и характера нарушения.'}, {'title': 'Условия начисления пени и штрафов за нарушение контракта', 'summary': 'В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Подрядчиком, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки, размер штрафа определяется в зависимости от цены контракта в соответствии с установленными процентными ставками.'}, {'title': 'Условия начисления штрафов за неисполнение обязательств', 'summary': 'В документе установлены процентные ставки штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, зависящие от стоимости контракта, а также фиксированные размеры штрафов за неисполнение обязательств без стоимостного выражения.'}, {'title': 'Ограничение ответственности и порядок изменения контракта', 'summary': 'Согласно контракту, общая сумма штрафов за нарушение обязательств Заказчиком не может превышать цену контракта, а Подрядчик освобождается от уплаты неустойки в случае непреодолимой силы или вины другой стороны. Заказчик вправе удерживать неустойку из сумм, подлежащих выплате Подрядчику, и изменение существенных условий контракта допускается по соглашению сторон в соответствии с законодательством.'}, {'title': 'Условия расторжения и одностороннего отказа от контракта', 'summary': 'Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, решению суда, или в случае одностороннего отказа одной из сторон в соответствии с гражданским законодательством и статьей 95 Закона о контрактной системе. Заказчик и Подрядчик имеют право на односторонний отказ от исполнения контракта при определенных условиях, а споры между сторонами подлежат урегулированию через переговоры с возможностью оформления дополнительных соглашений.'}, {'title': 'Порядок разрешения споров и претензий', 'summary': 'Согласно документу, споры разрешаются в Арбитражном суде Пермского края после неудачной попытки урегулирования в претензионном порядке. Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 31 октября 2026 года, после чего обязательства по поставке и т.д. прекращаются, за исключением условий, продолжающих действовать после окончания срока. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, при условии уведомления другой стороны в течение 5 календарных дней.'}, {'title': 'ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ', 'summary': 'Стороны согласовали условия контракта, включая ответственность за изменения цен и обязательства по соблюдению законодательства, а также подтвердили наличие необходимых лицензий и разрешений. Установлены правила конфиденциальности информации и запрет на её передачу третьим лицам без согласия сторон.'}, {'title': 'Использование усиленной квалифицированной ЭП и приложения к контракту', 'summary': 'Договор между сторонами заключен в электронной форме с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи и включает приложения, содержащие сметную документацию, техническое задание и ведомость объемов работ.'}, {'title': 'Условия и объемы выполнения работ по контракту', 'summary': 'Согласно приложению №3 к контракту, подрядчик обязуется выполнить работы по устройству прослойки из нетканого синтетического материала, укладке геополотна и ремонту отмостки, используя бетон тяжелого класса и щебень определенной фракции. Работы должны соответствовать ведомости объемов и сметной документации и быть завершены в течение 30 календарных дней с даты подписания контракта.'}, {'title': 'Условия допуска сотрудников Подрядчика на объект', 'summary': 'Подрядчик обязан предоставить списки сотрудников для допуска на объект Заказчика, соблюдать установленное рабочее время и нормы законодательства, а также в десятидневный срок вывезти с объекта принадлежащее ему оборудование и материалы.'}, {'title': 'Требования к качеству работ и материалам', 'summary': 'Согласно условиям договора, подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с требованиями строительных норм и правил, использовать материалы соответствующего качества и вести журнал производства работ, при этом контроль качества осуществляется заказчиком и представителем подрядчика.'}, {'title': 'Требования к материалам и оборудованию', 'summary': 'Согласно условиям договора, подрядчик обязуется использовать новые материалы и оборудование, соответствующие государственным стандартам и техническим условиям, а также обеспечивать соблюдение норм пожарной безопасности и охраны окружающей среды.'}, {'title': 'Передача исполнительной документации и гарантийные обязательства', 'summary': 'Подрядчик обязуется принять на себя все расходы, риски и трудности, связанные с выполнением работ, и по завершении работ в полном объеме передать Заказчику исполнительную документацию, включая счет на оплату, счет-фактуру, акты сдачи-приемки и другие необходимые документы. Гарантия качества результата работ предоставляется на срок пять лет со дня приемки результата работ Заказчиком или со дня расторжения контракта в соответствии с законодательством РФ.'}, {'title': 'Условия гарантии и устранения недостатков', 'summary': 'Подрядчик обязуется предоставить заказчику документы, подтверждающие гарантии производителей, и устранять выявленные в гарантийный срок недостатки за свой счет, при этом стороны должны в течение 10 дней со дня уведомления о дефектах составить и подписать акт о недостатках.'}, {'title': 'Условия устранения недостатков работ', 'summary': 'Согласно условиям контракта, подрядчик обязан устранить выявленные недостатки результата работ в течение 30 дней, а заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения недостатков и потребовать возмещения расходов в случае отказа подрядчика или просрочки. Гарантийный срок прерывается на время, когда результат работ не мог использоваться из-за недостатков, допущенных подрядчиком.'}, {'title': 'Условия определения объемов работ', 'summary': 'Согласно ведомости объемов работ, утвержденной указать дату и номер документа, общий объем выполненных работ составляет указать конкретные цифры или проценты.'}], 'fileName': '__26 Договор_на_тек.ремонт по п.4.docx'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Проведение дополнительных работ по проведению текущего ремонта по утеплению межквартирной стены и укреплению несущих конструкций дома в муниципальных помещениях
  58 313,10 ₽ заявки до 10.09.2026, Пермский край
• Услуги по организации мероприятий зоны «Открытие» проекта «ТриНити: путь в будущее»
  301 507,54 ₽ заявки до 10.09.2026, Пермский край
• Оказание услуг по ремонту автотранспортных средств: УАЗ -374195
  45 300,00 ₽ заявки до 10.09.2026, Пермский край
• Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения: «Иванчино – Чуртан», «Иванчино – Красный Яр», подъезд к д. Имасы; в границах населённых пун
  4 685 121,00 ₽ заявки до 21.09.2026, Пермский край
• Выполнение работ по текущему ремонту и наладке системы приточно-вытяжной вентиляции в Хозяйственном корпусе
  2 293 333,33 ₽ заявки до 18.09.2026, Пермский край
• Выполнение работ по оценке воздействия на водные биологические ресурсы и среду их обитания с расчетом прогнозируемого ущерба, разработку программы по проведению
  497 803,00 ₽ заявки до 18.09.2026, Пермский край
• Выполнение работ по аварийному ремонту системы горячего водоснабжения
  238 675,48 ₽ заявки до 10.09.2026, Пермский край
• Текущий ремонт узла учета горячей воды в 5-ти этажном здании акушерского корпуса с подвалом и техническим этажом (Лит. П)
  371 739,65 ₽ заявки до 18.09.2026, Пермский край

Ещё: Все закупки заказчика, Строительство и ремонт, Строительство и ремонт — Пермский край, Все закупки: Пермский край