Выполнение работ по текущему ремонту помещений по адресу: Пермский край, г. Оса, ул. Горького, 83

44-ФЗРаботаСтроительство и ремонтПермский крайПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Условия выполнения работ по ремонту помещений', 'summary': 'Согласно Государственному контракту № _, заключенному между ГКУ ПК «Гражданская защита» и Подрядчиком, последний обязуется выполнить работы по текущему ремонту помещений по адресу: Пермский край, г. Оса, ул. Горького, 83, с соблюдением требований к качеству и в соответствии с Техническим заданием.'}, {'title': 'Условия выполнения работ и финансирования', 'summary': 'Согласно условиям контракта, работы должны быть выполнены в соответствии с Техническим заданием, место выполнения работ - г. Оса, Пермский край, финансирование осуществляется из бюджета края. Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от системы налогообложения Подрядчика, с учетом уменьшения на налоги и сборы, цена контракта твердая и включает все расходы Подрядчика.'}, {'title': 'Условия оплаты и порядок расчетов', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата выполненных работ производится после их приемки Заказчиком на основании актов КС-2 и КС-3, безналичным расчетом в течение 10 рабочих дней. Подрядчик обязан уведомить Заказчика о необходимости выполнения дополнительных работ, связанных с контрактными работами, и согласовать их порядок и стоимость в течение 3 рабочих дней. Дополнительные работы без согласования оплате не подлежат. Цена контракта может быть пересмотрена по согласованию сторон.'}, {'title': 'Изменение объема работ и порядок приемки', 'summary': 'Согласно условиям контракта, объем работ может изменяться на десять процентов в обе стороны с соответствующим пересчетом цены, а приемка работ должна быть осуществлена в течение 20 рабочих дней с возможностью отказа и указания недостатков с последующим их устранением.'}, {'title': 'Условия выполнения работ и приемки', 'summary': 'Согласно условиям Контракта, Подрядчик несет ответственность за выполнение работ и должен предоставить исполнительную документацию для их приемки, а также устранить выявленные недостатки в установленные сроки. Заказчик имеет право на освидетельствование скрытых работ и может отказаться от приемки работ без представленной документации.'}, {'title': 'Условия приемки скрытых работ и экспертизы', 'summary': 'Согласно условиям договора, Подрядчик обязан открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку Заказчиком, а также подтвердить готовность освидетельствуемых работ подписанием актов приемки. Заказчик проводит проверку работ на соответствие контракту и может создавать приемочную комиссию или привлекать экспертов для экспертизы, результаты которой оформляются письменным заключением.'}, {'title': 'Процедура приемки выполненных работ и документальное оформление', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, после завершения работ Подрядчик обязан представить Заказчику акт о приемке выполненных работ и сопутствующие документы для подписания, после чего Заказчик производит оплату. Заказчик имеет право на контроль за объемом, качеством и сроками выполнения работ, а также требовать устранения выявленных недостатков в рамках гарантийного срока.'}, {'title': 'Обязанности и права сторон по приемке и оплате работ', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик и Подрядчик имеют взаимные права и обязанности в рамках выполнения работ и их приемки. Заказчик обязан осуществлять приемку работ, их оплату и оказывать содействие Подрядчику, а также имеет право требовать неустоек за нарушения. Подрядчик обязан своевременно выполнить работы и представить результаты, а также предоставить необходимые документы по требованию Заказчика.'}, {'title': 'Ответственность сторон за неисполнение обязательств', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязаны своевременно информировать друг друга о ходе исполнения обязательств и изменениях в реквизитах, а также обеспечивать устранение выявленных недостатков в работе. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством РФ, включая уплату неустоек за просрочку исполнения обязательств Заказчиком.'}, {'title': 'Условия начисления неустоек и пени', 'summary': 'Согласно условиям контракта, за неисполнение обязательств предусмотрены штрафы в фиксированных суммах в зависимости от цены контракта, а также пеня за просрочку исполнения обязательств в размере одной трехсотой ключевой ставки Центрального банка РФ от цены контракта за каждый день просрочки.'}, {'title': 'Условия начисления штрафа за ненадлежащее исполнение', 'summary': 'В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Подрядчиком, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки, размер штрафа определяется в зависимости от цены контракта в соответствии с установленными процентными ставками.'}, {'title': 'Условия начисления штрафов за неисполнение обязательств', 'summary': 'В документе установлены процентные ставки штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Подрядчиком, зависящие от цены контракта этапа, а также фиксированные суммы штрафов за аналогичные нарушения Заказчиком, с ограничением общей суммы штрафов по контракту.'}, {'title': 'Условия неустойки и порядок изменения контракта', 'summary': 'Стороны Контракта освобождаются от уплаты неустойки при определенных обстоятельствах, а Заказчик вправе удерживать неустойку из сумм, подлежащих выплате Подрядчику. Изменение и расторжение Контракта возможно в соответствии с законодательством и по соглашению Сторон.'}, {'title': 'Условия одностороннего отказа от контракта', 'summary': 'Согласно гражданскому законодательству и положениям Закона о контрактной системе, заказчик и подрядчик имеют право на односторонний отказ от исполнения контракта в определенных случаях, таких как просрочка исполнения обязательств, нарушение порядка выполнения работ или сроков, некачественное выполнение работ и невыполнение требований об устранении нарушений. Споры по контракту подлежат урегулированию через переговоры и дополнительные соглашения, а в случае недостижения согласия — в Арбитражном суде Пермского края.'}, {'title': 'Порядок рассмотрения претензий и сроки действия контракта', 'summary': 'Согласно тексту, претензии должны быть направлены в письменной форме с ответом в течение 14 дней, контракт действует до 31.10.2026 и предусматривает освобождение от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы.'}, {'title': 'Обязательства Подрядчика по лицензиям и разрешениям', 'summary': 'Стороны обязуются соблюдать законодательство РФ, Подрядчик подтверждает наличие необходимых лицензий и разрешений, а также несет ответственность за возможные убытки Заказчика в случае некачественного выполнения работ или услуг. Указанные в контракте данные являются конфиденциальными и могут использоваться исключительно сторонами без передачи третьим лицам. Контракт заключен в электронной форме с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, а документооборот между сторонами осуществляется в электронном виде.'}, {'title': 'Условия выполнения текущего ремонта помещений', 'summary': 'Контракт включает приложения, содержащие сметную документацию, техническое задание и ведомость объемов работ, а также регламентирует выполнение текущего ремонта помещения в соответствии с действующими нормативами и приложенными документами.'}, {'title': 'Работы по отделке и ремонту поверхностей', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В тексте описываются работы по подготовке и отделке поверхностей, включая грунтовку, выравнивание, шпатлевание, окрашивание и облицовку керамической плиткой и натуральным камнем.'}, {'title': 'Работы по внутренней отделке помещений', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по подготовке и отделке поверхностей, включая нанесение грунтовки, выравнивание штукатурными смесями и окрашивание водоэмульсионными составами, с соблюдением сроков и качества в соответствии с ведомостью объемов и сметой, а также использовать квалифицированный персонал и соответствующие технологии.'}, {'title': 'Условия допуска сотрудников Подрядчика на объект', 'summary': 'Подрядчик обязан предоставить списки сотрудников и получить их допуск на объект Заказчика, соблюдать установленное рабочее время и согласовывать работы в нестандартное время. После завершения работ Подрядчик должен вывезти с объекта свои материалы и оборудование в течение десяти дней, а также обеспечить соответствие применяемых материалов и работ установленным стандартам и документации.'}, {'title': 'Требования к качеству работ и материалам', 'summary': 'Согласно условиям договора, работы могут выполняться только после согласования с Заказчиком, при этом качество работ и материалов должно соответствовать установленным нормативам и подтверждаться соответствующими документами.'}, {'title': 'Требования к материалам и оборудованию', 'summary': 'Подрядчик обязуется выполнить работы за свой счет, используя новые материалы и оборудование, соответствующие стандартам и техническим условиям, с соблюдением норм пожарной безопасности и охраны окружающей среды, а также предоставить акты скрытых работ с фотоотчетом и обеспечить качество работ в соответствии с законодательством РФ. Заказчик вправе требовать контрольное вскрытие работ и восстановление вскрытых мест за счет подрядчика.'}, {'title': 'Передача исполнительной документации после завершения работ', 'summary': 'Подрядчик обязуется передать Заказчику полный пакет исполнительной документации в течение трех рабочих дней после завершения работ, включая акты сдачи-приемки, справки о стоимости работ, паспорта качества материалов и другие необходимые документы. Гарантийный срок на результат работ составляет пять лет со дня приемки результата работ Заказчиком или со дня расторжения контракта в соответствии с законодательством РФ.'}, {'title': 'Условия гарантии и устранения недостатков', 'summary': 'Согласно условиям договора, подрядчик обязан передать заказчику продукцию с гарантийными сроками, соответствующими производителям или поставщикам, и устранять выявленные в течение гарантии недостатки за свой счет.'}, {'title': 'Условия устранения недостатков работ', 'summary': 'Согласно условиям контракта, заказчик вправе самостоятельно составить акт о выявленных недостатках результата работ, который считается надлежащим образом подписанным сторонами. Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки в течение 30 дней, а в случае отказа или просрочки заказчик может привлечь третьих лиц для устранения недостатков и потребовать от подрядчика возмещения расходов. Гарантийный срок прерывается на время, когда результат работ не мог использоваться из-за недостатков, допущенных подрядчиком.'}, {'title': 'Объемы работ по контракту', 'summary': 'Приложение № 3 к Контракту от «_» _ 2026 г. № _ содержит ведомость объемов работ, выполняемых в рамках договора.'}], 'fileName': '__26 Договор_на_тек.ремонт по п.4.docx'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Капитальный ремонт мастерских ГБПОУ «ПТПИТ» по адресу: г. Пермь, Комсомольский проспект, 91 (этап 8)
  1 963 017,89 ₽ заявки до 17.09.2026, Пермский край
• Капитальный ремонт мастерских ГБПОУ «ПТПИТ» по адресу: г. Пермь, Комсомольский проспект, 91 (этап 6)
  2 103 824,57 ₽ заявки до 17.09.2026, Пермский край
• Устройство ограждения и освещения спортивной площадки (баскетбол, волейбол) на территории учебного корпуса по адресу: г. Пермь, ул. Обвинская, 10А
  2 999 123,01 ₽ заявки до 14.09.2026, Пермский край
• Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них в пределах территории Шерьинско-Чекменевского территориального отдела (куст
  2 861 659,96 ₽ заявки до 17.09.2026, Пермский край
• Вырубка аварийных деревьев на территории мест захоронения в рамках муниципальной программы Нытвенского муниципального округа «Благоустройство территории Нытвенс
  737 817,45 ₽ заявки до 17.09.2026, Пермский край
• Оказание услуг по ремонту крыши административного здания, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Седова, д. 7 для нужд филиала ППК "Роскадастр" по Пермскому кр
  1 498 325,35 ₽ заявки до 16.09.2026, Пермский край
• Оказание комплекса услуг по организации временной выставки для детей с рабочим названием «Эмоции»
  6 616 666,67 ₽ заявки до 17.09.2026, Пермский край
• Выполнение работ по объекту: «Ливневая канализация для школы в м/р Рабочий поселок г. Пермь»
  646 973 605,58 ₽ заявки до 29.09.2026, Пермский край

Ещё: Все закупки заказчика, Строительство и ремонт, Строительство и ремонт — Пермский край, Все закупки: Пермский край