tendik.ru — тендеры с расчётом маржи

Ремонт кровли здания МБУ ДО «Ильинская ДШИ»

44-ФЗРаботаСтроительство и ремонтПермский крайПортал поставщиков

Реестровый номер	10262854
Заказчик	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ИЛЬИНСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ"
Начальная цена	336 537,73 ₽
Регион	Пермский край
Закон	44-ФЗ
Опубликовано	11.08.2026
Приём заявок до	12.08.2026 (завершён)
Площадка	Портал поставщиков

Что закупают

Позиция	Количество	Цена за единицу	ОКПД2
Ремонт кровли здания МБУ ДО «Ильинская ДШИ»	1.0 усл. ед	336 537,73 ₽	Работы кровельные прочие, не включенные в другие группировки

Описание

{'data': [{'title': 'Краткая сводка', 'summary': 'КОНТРАКТ №Ремонт кровли здания МБУ ДО «Ильинская ДШИ»Муниципальное'}, {'title': 'Статья 1 Предмет контракта', 'summary': 'Предмет контракта: Ремонт кровли здания МБУ ДО «Ильинская ДШИ».'}, {'title': 'Статья 2 Цена контракта, порядок и сроки оплаты', 'summary': 'Цена контракта: 123456789 руб. 00 коп.\nНДС включен в стоимость: нет\n\n\nМаксимальное значение цены товара/работ/услуг: не применимо\nСпособ оплаты: безналичный расчет\n\nУвеличение/уменьшение цены контракта: не применимо\nАвансовый платеж: не предусмотрен\nРазмер авансового платежа от цены контракта: не применимо\nСрок оплаты авансового платежа: не применимо\nСрок оплаты 1 этапа: 10 рабочих дней с даты подписания документа о приемке\nСрок оплаты последующих этапов: не применимо (аванс не предусмотрен)\nСрок оплаты товара/работ/услуг: 10 рабочих дней с даты подписания акта выполненных работ\n\nОплата производится после подписания акта выполненных работ и сопутствующих документов. Некачественные работы не оплачиваются.'}, {'title': 'Статья 3 Порядок и сроки приемки, производство работ', 'summary': '- Определены ответственные лица для взаимодействия между сторонами.\n- Заказчик проводит экспертизу выполненной работы.\n- Приемка результатов работы осуществляется в соответствии с Контрактом.\n- Эксперты и экспертные организации учитываются при принятии решений о приемке.\n- Документ о приемке подписывается Заказчиком или приемочной комиссией.\n- Заказчик имеет 20 рабочих дней для приемки работ.\n- Подрядчик может исправить недостатки после отказа в приемке.\n- Дата приемки - день подписания документа о приемке Заказчиком.\n- Подрядчик обеспечивает безопасность на участке производства работ.\n- Подрядчик самостоятельно организует производство и ведет исполнительную документацию.\n- Заказчик назначает представителя для контроля и надзора за работами.\n- Подрядчик уведомляет Заказчика о начале приемки работ за 1 день.\n- Подрядчик устраняет недостатки по требованию Заказчика в трехдневный срок.\n- Подрядчик переделывает некачественные работы за свой счет.'}, {'title': 'Статья 4 Права и обязанности сторон', 'summary': 'Допускается поставка товара с улучшенными характеристиками: нет'}, {'title': 'Статья 5 Гарантии', 'summary': 'Срок ответа на гарантийные обязательства\nПривлечение субпоставщиков: нет\nДекларация о происхождении товара: нет'}, {'title': 'Статья 6 Контроль и надзор заказчика', 'summary': 'Заказчик осуществляет технический надзор и контроль за ходом и качеством работ, соблюдением сроков и соответствием материалов требованиям нормативных документов. Он имеет право на беспрепятственный доступ к работам и указание обязательных для Подрядчика предписаний при выявлении нарушений. В случае обнаружения дефектов, Подрядчик обязан их исправить за свой счет. При невозможности устранения дефектов, работы не оплачиваются. Заказчик может привлекать специализированные организации для контроля.\n Ответственность сторон\nСтороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту. За просрочку исполнения обязательств предусмотрены пени, размер которых зависит от цены Контракта и ключевой ставки Центрального банка РФ. За неисполнение обязательств установлены штрафы, размер которых варьируется в зависимости от цены Контракта. Общая сумма штрафов не может превышать цену Контракта. Стороны освобождаются от уплаты неустоек в случае непреодолимой силы или вины другой стороны. Уплата неустойки не освобождает от исполнения обязательств по Контракту. Заказчик удерживает суммы неустойки из суммы, подлежащей оплате Подрядчику, и перечисляет их в доход местного бюджета.'}, {'title': 'Статья 7 Обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Статья 9 Порядок урегулирования споров\nСтатья 8 Обстоятельства непреодолимой силы\n- Освобождение сторон от ответственности за неисполнение обязательств при наступлении обстоятельств непреодолимой силы: да\n- Обязанность стороны уведомить другую сторону о возникновении обстоятельств в течение 5 календарных дней: да\n- Необходимость предпринятия мер для устранения последствий обстоятельств непреодолимой силы: да\nСтатья 9 Порядок урегулирования споров\n- Преимущество мирного урегулирования споров через переговоры и заключение дополнительных соглашений: да\n- Разрешение споров в Арбитражном суде Пермского края при недостижении согласия: да\n- Обязательное направление претензии в письменном виде и ответ на нее в течение 14 календарных дней: да'}, {'title': 'Статья 8 Срок действия контракта', 'summary': 'Обеспечение исполнения контракта: нет\nСрок действия контракта начинается с даты подписания Заказчиком и заканчивается 31 октября 2026 года. Окончание срока действия контракта не прекращает неисполненные обязательства сторон.'}], 'fileName': 'ПРОЕКТ КОНТРАКТА №.doc'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →