tendik.ru — тендеры с расчётом маржи

Ремонт МБОУ "Сульмашинская ООШ"

44-ФЗРаботаСтроительство и ремонтПермский крайПортал поставщиков

Реестровый номер	10248589
Заказчик	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СУЛЬМАШИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"
Начальная цена	67 638,62 ₽
Регион	Пермский край
Закон	44-ФЗ
Опубликовано	25.08.2026
Приём заявок до	26.08.2026 (завершён)
Площадка	Портал поставщиков

Что закупают

Позиция	Количество	Цена за единицу	ОКПД2
Текущий ремонт потолка здания организации образования	1.0 усл. ед	67 638,62 ₽	Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки

Описание

{'data': [{'title': 'Краткая сводка', 'summary': 'Договор\xa0№\xa07Ремонт МБОУ "Сульмашинская ООШ"'}, {'title': 'Статья 1 Предмет контракта', 'summary': 'Предмет контракта: Ремонт МБОУ "Сульмашинская ООШ"\n- Подрядчик обязуется выполнить ремонтные работы.\n- Заказчик обязуется принять и оплатить работы согласно условиям контракта.\n- Объем работ, качественные требования и порядок выполнения определяются Техническим заданием и приложениями к контракту.\n- Работы начинаются с даты заключения контракта.\n- Срок завершения работ: 30 сентября 2026 года.\n- Место выполнения работ: Пермский край, Чернушинский район, с. Сульмаш.\n- Идентификационный код закупки: 263595700692259570100100010000000244.'}, {'title': 'Статья 2 Цена контракта, порядок и сроки оплаты', 'summary': 'НДС включен в стоимость: да\n\nМаксимальное значение цены товара/работ/услуг: не применимо\nСпособ оплаты: безналичный расчет\n\nАвансовый платеж: не предусмотрен\nРазмер авансового платежа от цены контракта: не применимо\nСрок оплаты авансового платежа: не применимо\nСрок оплаты 1 этапа: не применимо\nСрок оплаты последующих этапов: не применимо\nСрок оплаты товара/работ/услуг: не более 10 рабочих дней с даты подписания документа о приемке'}, {'title': 'Статья 3 Порядок и сроки приемки', 'summary': ' Порядок и сроки приемки'}, {'title': 'Статья 4 Права и обязанности сторон', 'summary': 'Допускается поставка товара с улучшенными характеристиками: нет'}, {'title': 'Статья 5 Гарантийные обязательства', 'summary': 'Срок гарантии: да\nСрок гарантии составляет 60 месяцев со дня подписания Заказчиком документа о приемке\nОстальные пункты плана не применимы, так как в предоставленной статье нет информации о сроках ответа поставщика на запрос, возможности привлечения субпоставщиков и наличии декларации о происхождении товара.'}, {'title': 'Статья 6 Ответственность сторон', 'summary': 'Ответственность сторон за неисполнение обязательств: да\n- Заказчик и Подрядчик несут ответственность согласно законодательству РФ.\nНеустойка за просрочку исполнения обязательств Заказчиком: да\n- Пеня начисляется за каждый день просрочки, размером в одну трехсотую ключевой ставки ЦБ РФ от невыплаченной суммы.\n\n- 1000 руб., если цена контракта до 3 млн руб.\n- 5000 руб., если от 3 до 50 млн руб.\n- 10000 руб., если от 50 до 100 млн руб.\n- 100000 руб., если более 100 млн руб.\nНеустойка за просрочку исполнения обязательств Подрядчиком: да\n- Пеня начисляется за каждый день просрочки, исходя из цены контракта, уменьшенной на выполненный объем работ.\n\n- 1% цены контракта, но не более 5 тыс. руб. и не менее 1 тыс. руб. (для контрактов по результатам определения Подрядчика).\n- Проценты от начальной/контрактной цены в зависимости от ее размера (для контрактов с победителем закупки).\nОбщая сумма штрафов не может превышать цену контракта для обеих сторон.\nОсвобождение от уплаты неустойки: да\n- Если неисполнение обязательств произошло по вине другой стороны или из-за непреодолимой силы.\nУплата неустойки не освобождает от исполнения обязательств по контракту.\nУдержание сумм неустойки из платежей Подрядчику: да\n- Заказчик удерживает суммы неустойки из платежей Подрядчику в соответствии с законодательством.'}, {'title': 'Статья 7 Порядок изменения и расторжения контракта', 'summary': ' Порядок изменения и расторжения контракта'}, {'title': 'Статья 8 Порядок урегулирования споров', 'summary': 'Возможность урегулирования споров: да\nСпособы урегулирования споров: переговоры, дополнительные соглашения, арбитражный суд Пермского края\n\nСрок ответа на претензию: не позднее 14 рабочих дней с даты получения'}, {'title': 'Статья 9 Срок действия контракта', 'summary': 'Обеспечение действия контракта: да\nСрок действия контракта начинается с момента подписания и заканчивается 30 сентября 2026 года. Обязательства по контракту, включая гарантийные обязательства Подрядчика, исполняются до их полного выполнения сторонами.'}, {'title': 'Статья 10 Обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Возможность освобождения от ответственности: да\nСрок уведомления об обстоятельствах непреодолимой силы: 5 календарных дней'}, {'title': 'Статья 11 Прочие условия', 'summary': 'Статья 11 описывает дополнительные условия контракта. В пункте 11.1 указано, что стороны руководствуются действующим законодательством РФ в том, что не оговорено в контракте. Пункт 11.2 регулирует применение документов-оснований в случае их изменения или отмены. В пункте 11.3 стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, полученной в ходе исполнения контракта. Пункт 11.4 требует от подрядчика обеспечения возможности проверок уполномоченными органами. В случае выявления нарушений, подрядчик обязан возвратить излишне полученные средства (11.5). Пункт 11.6 регламентирует обмен документами и действия в случае нарушений условий контракта. Информация об ответственных лицах приведена в разделе "Адреса и реквизиты сторон" (11.7 и 11.8). Подрядчик должен быть полностью осведомлен о всех условиях, влияющих на выполнение работ (11.9). Контракт включает приложения, которые являются его неотъемлемой частью, включая Техническое задание и локальный сметный расчет (11.10).'}], 'fileName': 'Проект контракта.docx'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →